核心争议
石长新 律师结合(2025)辽02民终2615号生效判决分析：本案争议焦点为一审送达程序是否合法、已付工程款金额如何认定、增项工程款及工期延误责任如何判定。在本案特定事实下，二审法院最终维持一审判决，认定承包方无需承担工期延误责任，发包方需支付酌定的增项工程款。
案件基本情况与裁判结果
2024年3月，大连某有限公司（发包方）与大连永泰某有限公司（承包方）签订《装修工程施工合同》，约定由承包方承揽开发区亿合城店铺装饰装修工程，合同价款175000元，开工日期2024年3月21日，竣工日期2024年4月22日，增项另算。
施工过程中，发包方的设计图纸直至3月29日才最终定稿，工程存在多项增项，后承包方完工交付，发包方已实际使用店铺，但因工程款支付产生争议，承包方起诉索要剩余工程款。一审法院判令发包方支付承包方装修款合计105000元，发包方不服提起上诉。
从胜败关键点看，本案发包方之所以二审败诉，核心在于两个举证细节：一是转账付款没有明确备注对应本案项目，二是设计变更延迟交图本身就是工期顺延的合法理由，这也是很多装饰装修案件发包方容易踩的坑。
二审法院审理后认为：一审法院按工商注册地址和合同约定的联系人电话邮寄诉讼文书，被拒收后进行公告送达，符合民事诉讼法规定，程序合法；发包方主张的56064元转账因未明确备注为本案工程款，且承包方已将该笔款项计入双方另案工程款，本案不重复扣减；增项工程除一项未确认外，其余均经发包方工作人员审核确认，承包方已实际施工，发包方已接收使用，一审法院结合市场价格酌定增项款30000元并无不当；工期延误系因发包方设计变更延迟交付图纸导致，承包方不承担逾期竣工违约责任。最终二审判决驳回上诉，维持原判。
常见关联问题解答
公告送达什么情况下才合法？
根据民事诉讼法规定，只有受送达人下落不明，或者穷尽其他送达方式无法送达的，才能适用公告送达。实践中，法院通常会先按照当事人工商注册地址、合同载明的地址和联系方式邮寄诉讼文书，如果出现拒收、联系不上退件的情况，就可以认定穷尽其他送达方式，进而公告送达。本案中一审法院的送达流程完全符合规定，因此二审不支持发包方关于程序违法的主张。
增项工程款没有约定总价怎么处理？
如果承包方已经完成增项工程，发包方已经实际接收使用，双方对增项价款无法协商一致的，法院可以结合增项的实际施工内容、现行市场价格、双方过错程度等因素，酌情确定增项工程款金额。石长新 律师提醒，本案中正是因为发包方已经接收使用增项工程，承包方也提供了增项明细，法院才据此酌定了增项价款，若双方事前明确了增项计价规则，就能避免此类争议。
工期延误责任怎么认定？
根据合同约定，因发包方原因导致的工期延误，比如设计变更延迟交付图纸、未按时提供施工条件、设备延迟进场等，工期应当顺延，承包方不需要承担逾期竣工的违约责任。本案中，发包方开工后8天才交付最终定稿的设计图纸，本身就会导致工期顺延，因此法院认定承包方不承担逾期责任是符合法律规定和合同约定的。
办案视角与实务建议
石长新 律师结合办理同类案件的经验，给出以下建议：
关键证据指引
装饰装修合同纠纷中，沟通留痕是胜败关键。本案中设计变更、工期延误的事实都是通过微信聊天记录确认的，因此建议无论是发包方还是承包方，施工过程中所有关于设计变更、增项、工期调整、价款变更的沟通，都要通过可留存的书面方式或可查询的通讯工具确认，口头沟通后一定要及时补签书面确认文件，避免发生争议时无法举证。另外，支付工程款时一定要明确备注该款项对应的工程项目，本案中发包方的56064元转账就是因为没有明确备注，没能在本案中抵扣工程款，这个教训非常值得注意。
事前风控建议
签订装饰装修合同时，一定要明确增项的计价规则，不要仅约定“增项另算”，否则一旦发生争议，只能由法院酌定增项价款，结果往往不符合一方预期。对于发包人来说，应当在开工前确认并交付最终设计图纸，避免因为设计变更延迟导致工期顺延，承担不必要的损失；对于承包人来说，一定要及时向发包人提出工期顺延的申请，留存好设计变更导致工期延误的证据，避免日后被主张逾期违约责任。
以上经验为同类案件的通用规则，具体案件还需要结合自身实际情况咨询专业律师。
案例检索信息
- 案号：(2025)辽02民终2615号
- 案由：装饰装修合同纠纷
- 审理法院：辽宁省大连市中级人民法院
- 裁判日期：2025年5月26日
法律依据
- 《中华人民共和国民法典》第五百零二条：依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
- 《中华人民共和国民法典》第五百零九条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
- 《中华人民共和国民法典》第五百七十九条：当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。
- 《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条：受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过三十日，即视为送达。
本文由石长新 律师解析，案例来源：中国裁判文书网，本案非本律师代理案件，仅作法律实务参考，不构成正式法律意见。
